贵阳市中级人民法院审判法庭建设项目增项（诉讼服务中心、执行指挥中心及配套用房）施工澄清公告

关于“贵阳市中级人民法院审判法庭建设项目增项（诉讼服务中心、执行指挥中心及配套用房）施工提疑”的回复

投标人：

现就“贵阳市中级人民法院审判法庭建设项目增项（诉讼服务 中心、执行指挥中心及配套用房）施工提疑”回复如下：

问题一、招标文件P46页，评标办法基准价不抽取下浮值,p59页，评标办法基准价抽取下浮值，请明确到底是哪一种基准价计算方式？

回复：根据招标文件第三章 工程量清单总价子目评标办法前附表执行。

问题二、物价波动调差基期是否为《贵州省建设工程造价信息》2024年第7期？

回复：物价波动调差基期根据招标期招标人公布的最高投标限价基准期为准，最高投标限价基准期为贵州省建设工程造价信息价2024年第5期。

问题三、本项目的工程量清单.AGYZB文件中有大量承包人材料（不是主材）需要关联，由于投标人的定额组成与招标控制价可能不同，有可能造成没有相同的辅材（如室外绿化中的“材料费调整”），建议取消承包人材料关联？

回复：已调整。

问题四、请问承包人材料必须按照基准单价填报吗？能否调增或者调减？

回复：请各投标人自行考虑。

问题五、招标文件P231页提及工期不超过365日历天，物价波动不能调整，而招标文件P233页物价波动调整范围又明确±5%以外可以调整，请明确以哪个为准？

回复：根据招标文件约定执行。

问题六、是否可提供本项目的地勘报告？

回复：请各投标人根据工程量清单结合图纸自行考虑。

问题七、室外电气工程中的室外电力管和室外弱电管没有项目特征，单位是m2，请问是否有误？

回复：已调整。

问题八、招标文件第333页第十一章《施工组织设计方案》具体内容是什么？与第十章《施工组织设计》有什么区别？

回复：投标人按照施工组织设计评审内容编制施工组织设计即可。

说明：本项目工程量清单已调整，请各投标人自行下载，按最新的工程量清单进行报价。本项目开标时间及投标保证金递交截止时间延期至2024年09月14日9时30分。

贵阳市投资控股集团有限公司

贵州省贵阳市中级人民法院

泰禾云工程咨询有限公司

2024年08月29日

文件预览：
更正公告.pdf
答疑说明文件.pdf
答疑文件正文.pdf
工程量清单.pdf