瓮安县人民法院审判法庭装饰工程
| 是否延期： | 否 |
| 是否修改保证金缴纳方式： | 否 |
| 是否修改保证金金额： | 否 |
| 澄清与修改的内容： | 关于“瓮安县人民法院审判法庭装饰工程”招标文件修改的通知各潜在投标人：接招标人通知，现对“瓮安县人民法院审判法庭装饰工程”招标文件做出如下修改。一、原招标文件P5页中投标人前附表1.3.2为：工期：120日历天2017年5月31日开工；2017年9月30日前完工。现修改为：工期：120日历天；合同签订后第3日起算二、原招标文件P7页中投标人前附表3.2.3为：最高投标限价：￥7980500.94（人民币：柒佰玖拾捌万零伍佰元玖角肆分）。现修改为：最高投标限价：￥：8180000.00元（人民币：捌佰壹拾捌万元整）。三、原招标文件P9页中投标人前附表7.3.1为：该工程招标方（发包人）不支付工程预付款和施工进度款。工程款在工程竣工验收合格，并经竣工审计后支工程款总额的50%，余额从验收合格之日起2年内付清。由中标方（承包人）提供发票结算支付。1、履约保证金，中标方（承包人）在收到中标通知后3日内，按该项工程中标总价的10%，向招标方（发包人）缴纳履约保证金，待工程竣工验收合格后，若无违约、处罚的扣减情形2日内全额返还给中标方（承包人）。2、质量保证金，按审计后工程款总额的5%扣留，质保期届满后，若无维修，重作的扣款情形，在2日内全额返还给中标方（承包人）。3、施工中、中标方（承包人）若不按时足额支付民工工资，导致堵工、堵路和上访的，中标方（承包人）应向招标方（发包人）支付拖欠工资总额2倍的违约金，并承担相应的法律责任。现修改为：该工程招标方（发包人）不支付工程预付款和施工进度款。工程款在工程竣工验收合格，并经竣工审计后支工程款总额的50%，余额从验收合格之日起2年内逐次付清。由中标方（承包人）提供发票结算支付。 1、履约保证金，中标人（承包人）在收到中标通知后3日内，按该项工程中标总价的10%，向招标人（发包人）缴纳履约保证金，待工程开工后，招标人（发包人）按工程进度分期返还给中标人（承包人）。 2、质量保证金，按审计后工程款总额的5%扣留，质保期届满后，若无维修，重作的扣款情形，招标人（发包人）在2日内全额返还给中标人（承包人）。四、原招标文件P10页中，投标人前附表10为：1、本次拦标价中已包含现行缴税及税率。2、每项保质期为国家规定的最低期限的基础上加1年。现修改为：每项保质期为国家规定的最低期限的基础上加1年。五、原招标文件P11页中，投标人前附表10.13为：1、实行押证施工，在合同签订前中标方（承包人）将派驻该工程具有相应资质的项目经理和技术负责人、施工员、质检员、预算员、安全员资质证(原件)，交由招标方（发包人）封存，待该工程验收合格后返还给中标方（承包人）。对中标方（承包人）所派驻该工程的人员，招标方（发包人）实行上班签到管理。2、该工程2017年9月30日前完成，逾期1天扣履约保证金2000元。履约保证金因中标方（承包人）违约累计不能足额扣取的，可在工程款中扣取，但不得超过总工程款的20%，经招标方（发包人）同意和不可抗力的因素除外。增、减工程量的工期双方协商确认增加或减少工期。3、施工前，主材（详见招标方（发包人）提供清单及品牌），由招标方（发包人）、监理方、施工方共同参加，按投标单价在±10%范围内采购，并确定好样品后由招标方（发包方）保存，并对照样品施工和验收；其他辅材由中标方（承包人）提供样品，经招标方（发包人）认可后对照施工和验收。未经共同采购和招标方（发包人）认可的材料，招标方（发包人）有权拒付工程款。所有使用的材料必须符合本工程设计标准和国家规定标准要求，并提供合格证和环保、防火等证件。各类房在装修前，必须现场提供样品房一间，经招标方（发包人）审查认可后，方可进行下一步同类房的施工。4、施工中、中标方（承包人）若不按时足额支付民工工资，导致堵工、堵路和上访的，中标方（承包人）应向招标方（发包人）支付拖欠工资总额2倍的违约金，并承担相应的法律责任5、中标方（承包人）必须协调配合其他工程施工，服从招标方（发包人）指挥，否则，招标方（发包人）有权终止施工合同的执行另行发包，拒付已施工的工程款，并对造成的损失进行赔偿。6、施工中，双方明确增、减的工程量（项），有中标方（承包人）投标报价的（单价）按其报价结算，没有投标报价的按贵州04定额下浮6%结算工程款。施工中，招标方（发包人）有增、减工量（项）的权利。现修改为：1、实行押证施工，在合同签订前中标人（承包人）将派驻该工程具有相应资质的项目经理和技术负责人、施工员、质检员、预算员、安全员资质证(原件)，交由招标人（发包人）封存，待该工程验收合格后返还给中标人（承包人）。对中标人（承包人）所派驻该工程的人员，招标人（发包人）实行上班签到管理。2、该工程工期为120日历天，逾期1天罚款2000元。但累计不得超过总工程款的2%，经招标人（发包人）同意和不可抗力的因素除外。增、减工程量的工期双方协商确认增加或减少工期。提前竣工1天奖励2000元，累计不得超过总工程款的2%。3、施工前，主材（详见招标人（发包人）提供清单及品牌），由招标人（发包人）、监理方、施工方共同参加采购，并确定好样品后由招标人（发包方）保存，并对照样品施工和验收；其他辅材由中标人（承包人）提供样品，经招标人（发包人）认可后对照施工和验收。未经共同采购和招标人（发包人）认可的材料，招标人（发包人）有权拒付工程款。所有使用的材料必须符合本工程设计标准和国家规定标准要求，并提供合格证和环保、防火等证件和要求。各类房在装修前，必须现场提供样品房一间，经招标人（发包人）审查认可后，方可进行下一步同类房的施工。4、中标人（承包人）必须协调配合其他工程施工，服从招标人（发包人）指挥，否则，招标人（发包人）有权终止施工合同的执行另行发包，拒付已施工的工程款，并对造成的损失进行赔偿。5、施工中，双方明确增、减的工程量（项），有中标人（承包人）投标报价的（单价）按其报价结算，没有投标报价的按贵州04定额及相关配套文件计价后结算工程款。施工中，招标人（发包人）有增、减工量（项）的权利。6、施工中、中标人（承包人）若不按时足额支付民工工资，导致堵工、堵路和上访的，中标人（承包人）应向招标人（发包人）支付拖欠工资总额2倍的违约金，并承担相应的法律责任。六、原招标文件P67页中，3.7履约担保中：3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。1、履约保证金：中标方（承包人）在收到中标通知后3日内，按该项工程中标总价的10%，向招标方（发包人）履约保证金，待工程竣工验收合格后，若无违约、处罚的扣减情形2日内全额返还给中标方（承包人）。2、质量保证金：按审计后工程款总额的5%扣留，质保期届满后，若无维修，重作的扣款情形2日内全额返还给中标方（承包人）。现修改为：3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。1、履约保证金：中标人（承包人）在收到中标通知后3日内，按该项工程中标总价的10%，向招标人（发包人）履约保证金，待工程竣工验收合格后2日内全额返还给中标人（承包人）。2、质量保证金：按审计后工程款总额的5%扣留，质保期届满后，若无维修，重作的扣款情形2日内全额返还给中标人（承包人）。七、原招标文件P113页中，7.5条为：7.5 工期延误7.5.1该工程2017年9月30日前完成，逾期1天扣履约保证金2000元。履约保证金因中标方（承包人）违约累计不能足额扣取的，可在工程款中扣取，但不得超过总工程款的20%，经招标方（发包人）同意和不可抗力的因素除外。增、减工程量的工期双方协商确认增加或减少工期。现修改为：7.5 工期延误7.5.1该工程2017年9月30日前完成，逾期1天罚款2000元。但累计不得超过总工程款的2%，经招标人（发包人）同意和不可抗力的因素除外。增、减工程量的工期双方协商确认增加或减少工期。八、原招标文件P114页中，7.9条为：7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： 。现修改为：7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：按2000元/天计，累计不超过总工程款2% 。九、原招标文件P115页中，11.1 市场价格波动引起的调整为：市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。现修改为：11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料价格按市场价按实调整。十、原招标文件P117页中。12.4.2该工程招标方（发包人）不支付施工中的进度款。工程款在工程竣工验收合格，并经竣工审计后付50%，余款从工程验收合格之日起2年内付清。现修改为：12.4.2该工程招标人（发包人）不支付施工中的进度款。......余下内容详见附件 招标人：瓮安县人民法院 |